POLIMEXMS (PXM): Wszczęcie postępowań sądowych przeciwko GDDKiA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

I.Postępowanie w związku z umową dotyczącą budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450.

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka”) informuje ozłożeniu przez powodów: Spółkę oraz Doprastava.s("Powodowie”)w dniu 4 lutego2014 roku pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad("Pozwany”) dot. umowy z dnia 23 września 2010 r., dotyczącej budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450 ("Kontrakt I”).

Wartość przedmiotu sporu wynosi 219.592.408 złotych.Postępowanie zostało wszczęte w dniu 4 lutego 2014 roku.

Pozwany jako zamawiający pomimo pisemnego żądania Powodów jako wykonawców nie przedstawił gwarancji zapłaty wynagrodzenia z Kontraktu I, żądanej przez wykonawców zgodnie z art. 649 (4) § 1 KC. Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu 45 dni do udzielenia gwarancji przez Pozwanego, po stronie Powodów powstało ustawowe prawo odstąpienia od Kontraktu I z winy Pozwanego. Powodowie skorzystali z przysługującego im prawa składając stosowne oświadczenia o odstąpienia od Kontraktu I. Zgodnie z warunkami Kontraktu I w przypadku odstąpienia przez Powodów jako wykonawców od Kontraktu I z winy Pozwanego jako zamawiającego, jest on obowiązany do zapłaty na rzecz Powodów kary umownej w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która wynosi 219.592.408,75 zł wraz z odsetkami z tytułu zwłoki. Udział Spółki w wysokości kary umownej wynosi 51%.

II.Postępowanie w związku z umową dotyczącą budowydrogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice” ("Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec.

Spółka informuje, że w dniu 4 lutego 2014 r. informuje o złożeniu przez powodów: Spółkę oraz Doprastava.s("Powodowie”)w dniu 4 lutego 2014 roku pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ("Pozwany”) dot. umowy z dnia20 lipca 2010 r., nr GDDKiA/R-1/S-69/M-Z/2009 dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice” ("Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec ("Kontrakt II”).

Wartość przedmiotu sporu wynosi 78.810.044 złotych.Postępowanie zostało wszczęte w dniu 4 lutego 2014 roku.

Pozwany jako zamawiający pomimo pisemnego żądania Powodów jako wykonawców nie przedstawił gwarancji zapłaty wynagrodzenia z Kontraktu II, żądanej przez wykonawców zgodnie z art. 649 (4) § 1 KC. Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu 45 dni do udzielenia gwarancji przez Pozwanego, po stronie Powodów powstało ustawowe prawo odstąpienia od Kontraktu II z winy Pozwanego. Powodowie skorzystali z przysługującego im prawa składając stosowne oświadczenia o odstąpienia od Kontraktu II. Zgodnie z warunkami Kontraktu II w przypadku odstąpienia przez Powodów jako wykonawców od Kontraktu II z winy Pozwanego jako zamawiającego, jest on obowiązany do zapłaty na rzecz Powodów kary umownej w wysokości w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty umownej, która wynosi 78.810.044,69 zł. Udział Spółki w wysokości kary umownej wynosi 50,50%.