Znacząca umowa podwykonawcza Energopolu-Południe
Energopol-Południe ("spółka", "wykonawca") 7 czerwca 2011 roku zawarł znaczącą umowę z OTER SA z siedzibą we Wrocławiu ("podwykonawca") na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie". Szacunkowe wynagrodzenie za wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto: 8 246 796,21 zł. Zakończenie robót - do 31.01.2013 r.
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
1. Podwykonawca zapłaci wykonawcy karę umowną:
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,12 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w oddaniu etapu/elementów przedmiotu umowy (w stosunku do terminu określonego w harmonogramie robót podwykonawcy) w wysokości 0,12 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,12 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za naruszenie przepisów BHP lub przeciwpożarowych w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
e) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi podwykonawca w wysokości 10 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.
Zarząd Energopolu-Południe informował o podpisaniu przedmiotowej umowy w raporcie bieżącym nr 7/2011 z 22 marca 2011 roku.
Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.
Sprawdź bieżące notowania Energopolu-Południe na stronach BIZNES INTERIA.PL